建筑施工企业新冠疫情（建筑施工企业资质证书）
施工方以新冠疫情为不可抗力为由主张顺延工期的可以吗
施工方以新冠疫情为不可抗力为由主张顺延工期的是可以的。【法律依据】根据《民法总则》第一百八十条第一款及《合同法》第一百一十七条第一款的规定，如果承包人因“新冠”疫情无法按原定计划复工开工的，承包人不承担民事责任，工期应当顺延。
施工方可以以新冠疫情为不可抗力为由主张顺延工期。根据《建设工程施工合同（示范文本）》的内容，因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。
在建设工程领域，因不可抗力导致的工期延误损失，发包单位和施工单位合同有约定的从约定，没有约定的，参照《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）规定的原则，施工单位可以以不可抗力为由向发包单位主张部分赔偿，要求其合理分担相应损失。
2020疫情对上海施工的影响
1、年新冠疫情对上海的建筑业和施工行业也产生了一定的影响。一方面，受疫情影响，建筑企业面临的人力、资金、物流等方面的困难增加一些建筑项目遭遇停工或延期。
2、年12月份。由于疫情的冲击，经过上海市疫情中心的决定，于2020年12月下发疫情停工令，所有的企业全部提供隔离。
3、首先施工单位应当参照指引有关规定按正常劳动支付隔离期间的工资。其次在一个工资支付周期内的，按照劳动合同约定的标准支付工资；超过一个工资支付周期的，发放生活费。最后计价标准不得低于本市最低工资标准，并相应计取税金。
4、综上所述，2020年上海并未进行全城封锁，而是通过一系列灵活和有针对性的防控措施来应对疫情。这些措施在确保居民生活需求的同时，有效地控制了疫情的扩散，展现了上海在疫情防控方面的智慧和担当。
5、受疫情影响，上海市政府已下令所有企业复工时间调整为2月10日，特斯拉上海工厂的暂时关闭是对此积极响应。然而，这导致了特斯拉上海超级工厂的停工，从而延后了国产特斯拉Model 3的生产。特斯拉首席财务官Zach Kirkhorn表示，Model 3的生产量将推迟一周半，这可能“轻微”影响公司2020年第一季度的盈利能力。
对于建工企业,新冠肺炎疫情属于不可抗力事件吗
1、对于建工企业，新冠肺炎疫情属于不可抗力事件。新冠肺炎疫情作为一种突发性的传染病事件，一种新型的病毒，全国范围甚至在全球其他国家爆发的疫情，合同当事人无法预见。据此，至少在目前，新冠肺炎疫情是人类无法预见、不能避免、不能克服的客观事件，其性质应属于不可抗力事件。
2、在合同法领域，不可抗力条款通常用于免除因不可抗力事件导致违约的责任。新冠肺炎疫情作为不可抗力事件，可以为受影响的企业和个人提供法律上的免责依据。
3、新冠肺炎疫情符合不可抗力的基本特征，2020年疫情期间，全国人大法工委表示，新冠肺炎疫情对于因此不能履行合同的当事人来说，属于不可抗力。不可抗力属于法定的免责事由，其构成需要满足外部客观因素、不可预见因素、不可避免因素以及非正常因素的特征。
4、企业停产停工，居民居家隔离，从其产生和形成的突发性、传播和影响的广泛性及控制和阻断的艰巨性来看，新冠肺炎疫情确属不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，属于不可抗力，但仍需结合具体民商事纠纷个案案情来综合判断是否可以免责。
5、新冠肺炎的发生是客观事实，符合不可抗力的定义。 尽管存在不可抗力因素，但不可抗力是否影响合同履行是另一个问题。 主张不可抗力影响合同履行的一方需要承担举证责任。根据《中华人民共和国民法典》第一百八十条： 因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。
6、疫情属于不可抗力。不可抗力的三要素是不能预见、不能避免、不能克服，缺一不可。从新冠肺炎发生的客观事实来看，确实符合上述三个要素，但是客观存在不可抗力因素以及不可抗力是否影响合同履行是两个概念，主张不可抗力一方还应当就不可抗力导致合同不能履行的事实承担举证责任。
建筑工程疫情防控监理细则
在新型冠状病毒肺炎疫情期间，为保证工地现场防疫工作有序进行，有效控制疫情的扩散，确保工程安全生产和疫情稳定，监理单位需严格执行相关防疫要求。 监理单位应尽职尽责，履行监管职责，督促施工单位承担起施工安全生产和疫情防控的主体责任，并贯彻执行各项疫情防控要求。
鉴于现阶段处于新型冠状病毒肺炎疫情期间，为有序开展工地现场新型冠状病毒肺炎（简称新冠肺炎）疫情防疫工作，_有效控制新冠肺炎的感染疫情，_落实各项建筑施工安全生产条件和疫情防控工作确保工程安全生产和疫情稳定。
建筑工地应成立疫情防控及安全生产领导小组，明确职责，建立防控和安全生产体系。小组由业主单位项目负责人担任组长，施工单位、监理单位项目负责人担任副组长，关键岗位人员担任组员，专人专岗，明确相应岗位职责，并落实专人对接县主管部门、疾控部门，并根据人员流动情况及时补充小组成员名单。
结合施工单位特点制定疫情防控专项方案与应急预案，经监理批准后方可实施。要求项目的建设、施工、监理等参建单位主要管理人员到位。法律依据：《中华人民共和国传染病防治法》第九条国家支持和鼓励单位和个人参与传染病防治工作。
各建筑工地要立足实际制定或修改疫情防控方案，建立疫情常态化防控工作体系和应急机制。建设单位是牵头单位，施工单位具体组织实施，监理单位开展检查并提出建议，各方要各司其职、加强配合，切实履行好疫情防控的主体责任。
商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的施工单位如何处理_百度...
商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的施工单位应当收集政府要求停工以及允许复工的文件，并及时书面告知发包方。证明在施工单位无过错的情况下，因遵从政府要求而导致的工期延误；该延误期间为不可抗力因素导致，不属于施工单位违约，工期应当相应顺延。
根据《最高人民法院关于在防治传染性非典型肺炎期间依法做好人民法院相关审判、执行工作的通知》第3条第3项规定，因政府行为导致合同疫情期间当事人无法复工或合同不能履行的，应按照不可抗力的相关规定处理。
施工单位应当收集政府要求停工以及允许复工的文件，并及时书面告知发包方。证明在施工单位无过错的情况下，因遵从政府要求而导致的工期延误，该延误期间为不可抗力因素导致，不属于施工单位违约，工期应当相应顺延。或者由双方协商变更、解除合同。
商品房开发项目施工工期因新冠疫情导致逾期的，属于不可抗力因素。施工单位的可以将工程工期顺延。【法律依据】《民法总则》第一百八十条规定，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
发布时间: 2024-08-01